隨著人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑工程施工合同1

　　甲方： ____市____區北石店鎮臨澤村委

　　乙方：____縣固城建筑安裝有限責任公司

　　根據《合同法》及有關規定，針對臨澤村道路事宜；經甲乙雙方協商一致，達成以下協議條款，相互監督共同遵守。

　　一、施工內容：村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　三：質量要求：

　　嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工，因工程質量造成的返工，費用由乙方承擔。

　　四、安全施工：

　　乙方自覺遵守安全操作規程施工，如違章、違規造成的.一切安全事故，乙方自行承擔。

　　五、工程結算方式：

　　根據實際完成的工程量結算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。

　　六、實際項目及價格：

　　1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡

　　2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元

　　3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元

　　4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300水泥管90元。

　　5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620 元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、農用車300元臺班

　　8、勾機1800臺班。

　　9三輪車200元臺班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本協議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決，一式兩份，甲乙雙方各執一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。

　　甲方：（蓋章） 乙方（蓋章）

　　委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）________年____月____日年____月____日

　　建設工程施工合同

　　建設單位：____市____區北石店鎮林子村委

　　施工單位：____縣固城建筑安裝有限責任公司

建筑工程施工合同2

　　甲方（委托人）：

　　乙方（承包人）：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，簽定以下合同雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：宿舍三單元101室。

　　2、居室規格：三室兩廳

　　3、主要裝修范圍為室內所有工程，包括地磚、墻磚、衛生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛浴、推拉門、櫥房餐柜。

　　4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。

　　5、工程期限：2個月，開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日。

　　二、質量要求

　　1、工程使用材料的品種、規格、質量經雙方認定。

　　2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加費用，應另簽訂補充合同。

　　三、委托人義務

　　1、開工前幾天，應為承接人入場施工創造條件，把影響施工的`物品清理。

　　2、提供施工期間的水源、電源。

　　3、負責做好保衛、消防等項工作。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督。

　　四、承包人義務

　　1、按期保質完成工程。

　　2、竣工后負責清掃施工現場。

　　五、合同價款：本合同工程總合計造價174880.00元（大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整）。包括材料及工人費用，一次性到位。

　　1、合同生效后，委托人將施工前____日首付給承包人24880.00元（大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整），其余150000.00元（大寫人民幣壹拾伍萬元整）于裝修工程完工，雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到____月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。

　　2、包修期限為________年____月____日至________年____月____日止。

　　六、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。附：裝飾工程預算表

　　甲方（簽字蓋章）：

　　乙方（簽字蓋章）：________年____月____日

建筑工程施工合同3

　　發包方(甲方)：______

　　承包方(乙方)：______

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5工期：本工程自___年___月___日開工，于___年___月___日竣工。

　　1.6合同單價______

　　第二條甲方工作

　　2.1向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等，電安裝電表據實結算。

　　2.2指派為甲方住工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派為乙方住工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.7工程竣工后甲方只要進住后，乙方不負責此工程的設施保護，由甲方負責。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的`施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　5.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接收驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實驗檢測。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用

　　(1)單價固定價格

　　(2)固定價格%包干風險系數計算。包干奉獻包括內容。

　　(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料移送，其余5%的作為質保金。壹年內無生產質量問題并服務周到及時予以付清。

　　第七條關于材料供應的約定

　　凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產和防火的約定

　　8.1應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。在施工過程中如發生安全事故，甲方概不負責由乙方全部承擔。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

　　8.3違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　第九條爭議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　9.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向當地人民法院起訴。

　　第十條其他約定

　　10.1乙方按照圖紙和規范進行施工。施工過程中的不明確問題，乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動咨詢。

　　10.2甲方、乙方要主動配合，乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規格、型號、是否符合要求，并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前，需要由甲方或監理現場驗收，并對上道工序質量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工，否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。

　　10.3施工過程中乙方遇到一切地方關系、(各種干擾由甲乙雙方共同協商解決)。

　　10.4工程竣工后審計時，以實際平方數乘中標單價結算。

　　10.5裝修改造工程保修期1年，在1年內若出現質量問題由乙方負責免費維修。

　　第十一條附則

　　11.1本工程需要進行保修時，應另定協議。

　　11.2本合同正本兩份，雙方各執一份，副本甲方乙方執。

　　11.3本合同履行完后自動終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同4

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的`時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同5

　　發包人（甲方）：_____________________

　　地址：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　聯系電話：____________________________

　　承包人（乙方）：_____________________

　　身份證號：____________________________

　　聯系電話：____________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項訂立本合同。

　　第1條

　　甲方將位于_______市_______內，所建筑的廠房發包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺以下內外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。

　　第2條

　　開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

　　第3條

　　合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發生最終按乙方實際完成工程量據實結算工程款。

　　第4條

　　甲方開工前提供具備開工條件的`施工場地，需要與有關部門聯系和協調的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。

　　第5條

　　乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關規定及甲方

　　要求執行，而如發生安全責任事故對第三人人身財產損害，由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔。

　　第6條

　　施工所需要的機械設備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。

　　第7條

　　工程款支付（兩次性支付）

　　7。1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費_______萬元。

　　第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據為憑）

　　7。2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為_______萬元。

　　第8條

　　本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：_____________________

　　乙方：________________________

　　法人代表：_________________

　　責任人：______________________

　　________年________月______日

　　________年________月________日

建筑工程施工合同6

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包方式、范圍及材料供應

　　三、合同工期

　　自 年 月 日止 年 月 日。

　　四、合同價款

　　金額（大寫）： ￥：

　　五、適用法律、標準及規范《合同法》、現行《施工規范》、《驗收規范》和有關執行標準及規范。

　　六、決算方式：

　　七、安全施工、文明施工。

　　1．承包人必須有現場安全施工管理機構，配備專職安全員。在施工過程中，必須遵守操作規程，搞好安全生產、安全施工，保證人員的人身安全，獨立承擔大小安全事故和其他責任事故的責任。

　　2．承包人必須精心組織，加強現場管理，做到文明施工，每天做到工完場清，在發包人領導下，做好與其他施工單位的協調、配合工作。

　　八、合同價款的支付

　　雙方約定的工程款支付時間：①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格，辦理完工程結算后再付工程總造價的. %，③剩余5%的尾數作為質量保修金，待工程保質期滿無質量問題后付清。

　　九、工程變更

　　組織施工中，如必須變更設計，以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結算依據。

　　十、其他

　　本工程嚴禁轉包，一經發現取消施工資格，作退場處理，并處以承包人 元罰款，從工程款中扣除。

　　十一、質量保修期

　　質量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。

　　工程竣工后，經雙方協商確定驗收時間，組織竣工驗收。驗收合格后，由乙方負責養一年內的維修、保養，費用由承包人負責。一年后無明顯質量問題，驗收合格后，辦理結清尾款手續。結尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。

　　十二、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　十三、本合同一式捌份，雙方各執肆份。

　　十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　發包人： 承包人：

　　法定代表人： 法定代表人：

建筑工程施工合同7

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　工期：本工程自______年______月______日至______年______月______日

　　工程質量：

　　合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。

　　向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。

　　第3條乙方工程

　　開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的`現場交底)。

　　第4條關于工期的約定

　　甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　雙方商定本合同價款采用第種。

　　A、固定價格B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算)

　　第7條關于材料供應的約定

　　本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　第9條工程停建或緩建

　　由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

　　第10條獎勵和違約責任

　　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。

　　第11條保修

　　本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。

　　第12條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。

　　第13條其他約定

　　第13條附則

　　本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　本合同履行完成后自動終止。

　　附件資料

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　______年______月______日______年______月______日

建筑工程施工合同8

　　甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下：

　　一、工程概況：

　　1.工程名稱：

　　2.工程地址：

　　3.工程概況：

　　二、甲乙雙方的責任和義務

　　1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務：●按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收●按時支付工程進度款

　　2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的'管道安放及布線●設備的安裝調試

　　三、工程時間和進度

　　1、合同簽訂后，乙方開始對現場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術人員入場。

　　2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單，

　　3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方應友好協商解決。

　　四、工程及工程量的變更

　　1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。

　　2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

　　五、工程驗收

　　1.采用完工總驗收的方式。

　　2.工程驗收標準。監控圖象清晰，符合國家規范要求，終端合格率為100%。

　　3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據。

　　4、工程完工，乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。

　　六、系統保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內，因設備自身質量問題發生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。

　　七、合同金額監控設備及安裝調試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。

　　八、支付條款

　　1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。

　　2.系統完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。

　　3.系統完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。

　　4.合同執行過程中工程量的增減，則根據工程聯系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。

　　九、售后服務乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應時間24小時。

　　十、人力不可抗拒因素如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十

　　一、違約責任

　　1.甲、乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。

　　2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。

　　3.如甲方未能按照合同條十

　　二、解決合同爭議的方式本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向當地人民法院提出訴訟。十

　　三、合同生效及其它

　　1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。

　　2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉

　　3.本合同執行過程中，所有補充協議經甲乙雙方協商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。

　　4.本合若有未盡事宜，雙方友好協商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑工程施工合同9

　　發包人： 承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致，訂立本補充協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程內容：

　　二、工期及質量

　　增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的監理簽證相應順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質量必須達到合格標準。

　　三、工程價款

　　補充施工內容工程價款為 萬元整(其中：泵房：萬元、危險品庫房：萬元、高低壓變配電房(開閉所)： 萬元、擋土墻： 萬元)。以財政審核造價為結算價。

　　補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當地發布的`信息價，結合監理、發包方簽證進行調整。

　　四、其它補充

　　工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　補充協議訂立時間：年 月 日

　　發包方(章)：承包方(章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日年月 日

建筑工程施工合同10

　　發包方：____________

　　承包方：____________

　　根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程合作事宜協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程項目及范圍：____________

　　3、工程地址：____________

　　二、承包工程范圍、形式及合同價款

　　承包工程范圍：____________

　　承包形式：包工不包料

　　分項工程單價：____________

　　合同價款約：____________

　　三、分包管理

　　1、合同協議簽訂后，承包方全部人員服從項目領導和管理，執行發包方公司的規章制度，不準出現違紀違法現象。

　　2、發包方按公司______族貫標程序組織施工隊伍承包方按工程施工計劃組織隊伍完成施工任務。

　　四、雙方職責發包方：

　　1、負責工程的總體安排和全面管理工作。

　　2、負責預算及現場簽證的處理。

　　3、依據項目工程師的書面技術交底及要求進行監督檢查。

　　4、負責工程的技術問題和技術變更。

　　5、負責提供吊車，保證施工需要。

　　6、負責提供施工所須的材料、周圍工具及安全防護設施(安全帽費用由承包方自負)。

　　7、提供承包方人員的臨時設施炊事用具承包方自備。

　　生活用水、用電包干使用，現場另立協議。

　　8、負責對承包方工程質量進行檢查，并有權對不合格進行處罰。

　　9、做好施工前安全交底和防護設施的.完備，達到安全施工要求。

　　10、按協議支付承包方的工程款。

　　11、發包方工程項目部有權對承包方文明工地的施工情況進行檢查，如達不到文明施工的標準，應當場給予經濟處罰。

　　承包方：

　　1、組織素質好、工種齊全的施工隊伍，并向發包方勞資部門報送在該項目作業人員花名冊一式兩份(其中一份交發所方保衛部門)，隨時提供增減變化情況表，并負責代發工人工資。

　　2、按國家質量驗評標準及發包方的有關工程管理規定，做好各分部分項工程的施工，并提供有關質量自檢記錄資料，每道工序質量有專人負責，其負責人報發包方。

　　3、保管好發包方提供的臨建設施、機具設備等，如有人為損壞和丟失照價賠償。

　　4、嚴格按照發包方的安全施工交底，規范施工，并簽訂安全協議書，施工過程中發生的人身傷亡事故及醫療費用均按國家規定條文執行，發包方可提供方便條件。

　　5、承包方做好發包方和業主的半成品和成品的保護工作。

　　6、做好現場文明施工，嚴格按照“三清六好”的標準進行施工，做到“下工活底清，工完場地清”，并接受發包方每月一次的文明工地檢查，所用清理用工均由乙方負責。

　　7、小型手持工具，承包方自備(技工常用的專業工具)。

　　8、執行材料限額領料，超實際預(結)算部分從承包價款中扣除。

　　9、承包方自立的食堂必須服從發包方的行政部門的管理，符合有關食品衛生管理規定，生活用煤自行解決，不得隨意燒現場木材。

　　五、工期

　　1、該工程從_____年__月__日至_____年__月__日止。

　　2、以合同工期為準，因承包方原因拖延一天按人工費結算總額的5%進行處罰。

　　3、工期順延①、經發包方按規定的程序和有關負責人、項目經理簽字，并加蓋單位公章的簽證可順延工期。

　　②、現場停工一天，經發包方簽證工期順延。

　　③、如遇人力不可抗拒的自然災害，工期順延。

　　六、質量

　　1、承包方所承包的本工程質量執行招標文件。

　　2、分部分項不合格時，發包方有權撤換承包方人員。

　　七、結算方式及付款方式

　　1、承包方進廠施工后，發包方付給承包方人員生活費及零用款。

　　2、承包方每月25日前將本月完成的實物工程量進行審報、項目確定，由項目預算部門審核后，交項目勞資部門結算人工費，____日內支付給承包方人工費的____%(其中含支付給承包方的生活費、承包方應支付的賠償金和各種罰款)。

　　分項工程達到主體完工后，再撥付____%。

　　發包方按結算額的____%預留保修金，工程竣工____年，根據工程保修情況另議支付。

　　八、其它事項

　　1、發包方對承包方的施工計劃、施工質量、安全、文明工地及勞務進行全面管理和監督，在承包方不能滿足發包方施工工期、質量標準時，發包方可單方面終止合同協議，并追究承包方的責任，因此造成的損失由承包方負擔。

　　2、承包方必須保證人員穩定，不得隨意變換人員，特別是現場帶班人員不能更換，若更換必須經發包方同意，承包方現場負責人應賦予其現場帶班人一定的權力，以便于更好地配合發包方的管理。

　　保證按期、按質、按量完成發包方委托的生產任務，服從發包方的統籌安排。

　　九、未盡事宜雙方另行協議

　　發包方(簽章)

　　承包方(簽章)

　　____年__月__日

　　____年__月__日

建筑工程施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。

　　二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的`要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈

　　三、承包價格 每平方米人民幣大寫： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成

　　第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成

　　第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工________年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求 乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全 勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修 因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它 其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

建筑工程施工合同12

　　（樁基礎工程）

　　甲方：XXXXX有限公司

　　乙方：XXXX有限公司

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協商一致，訂立如下協議：

　　一、 工程項目名稱：鼎XX

　　二、 工 程 地 點：大慶市XXX。

　　三、 工 程 內 容：地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超 流態混凝土灌注樁基礎施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實際發生的，并經甲方、乙方、監理現場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據。

　　四、 工程價款及承包方式

　　1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發生的工程量計算為準。

　　（1） 該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。

　　（2） 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。

　　（3） 最終以實際發生的工程量進行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規定為依據。由甲方、乙方及監理現場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監理確認的為準。

　　（4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。

　　2、 承包方式

　　（1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。

　　（2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。

　　（3） 甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。

　　3、 乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進行施工，如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。

　　五、 付款方式

　　1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。

　　2、甲方扣除工程款的5%作為質保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。

　　六、工程期限

　　合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續作業。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現場不具備施工條件，工期順延。

　　七、質量要求

　　1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關規范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的'質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。

　　2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實的內業技術資料四份。

　　八、責任及義務

　　甲方責任及義務：

　　甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。

　　乙方責任及義務：

　　1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進行樁

　　基礎定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。

　　2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監理審批的、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。

　　3、工程開工前五日內，向甲方及監理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監理的檢查、監督。

　　4、乙方在施工過程中如果發生由于土質（如粉質淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期，由此而產生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。

　　5、乙方應嚴格按國家相關行業操作規程進行施工；樁及樁內鋼筋的種類、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。

　　6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經甲方及監理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。

　　7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監理進行驗收。經甲方現場相關專業人員及監理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續施工。

　　8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現場專業人員及監理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。

　　9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合，服從甲方及監理單位的施工管理及技術管理。

　　10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進場。

　　11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。

　　12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。

　　13、負責內業資料的整理，竣工驗收后移交給監理和甲方。

　　14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術交底工作，保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。

　　甲方責任及義務

　　1、做好施工現場的“三通一平”工作。

　　2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監理驗線合格后乙方方可施工。

　　3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內，由此引起的一切費用由乙方承擔。

　　4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續。

　　九、其他事項

　　本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協商，作出補充協議，補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。

　　甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

　　法人代表簽字： 法定代表簽字：

　　地 址： 地 址：

　　聯 系 電 話： 聯 系 電 話：

　　日 期： 日 期：

建筑工程施工合同13

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建筑施工有關事項，雙方協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

　　二、工程造價：

　　經協商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　三、甲方責任

　　1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

　　2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

　　3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。

　　4、在施工過程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

　　四、乙方責任

　　1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。

　　2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

　　3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。

　　4、乙方負責提供所承建工程的.平面、立面圖，結構圖由于涉及專利技術不予提供。

　　五、撥款方式

　　乙方進行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

　　六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　八、未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方代表簽字：乙方代表簽字：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同14

　　(GF——1999——0201)

　　合同編號： 字 號

　　中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局

　　第一部分 協議書

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額(大寫)： 元(人民幣)

　　￥： 元 六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的.組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　本合同雙方約定 后生效

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同訂立時間： 年月 日

　　合同訂立地點：

建筑工程施工合同15

　　發包方：____________

　　承包方：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目

　　1、路基長5公里，路面寬3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。

　　2、路面長5公里，路面沙化寬3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。

　　3、鋪設涵洞4道，涵洞深3、5米，中標價2萬元。

　　工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工設計全部內容。

　　三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）￥：____________萬元。

　　工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。

　　四、雙方的權利義務：

　　1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。

　　2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內開工。

　　3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。

　　4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。

　　5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。

　　6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。

　　7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。

　　8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。

　　2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的'，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。

　　4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　開工日期：____________年____________月____________日

　　竣工日期：____________年____________月____________日

　　合同工期總日歷天數____________天。

　　七、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：____________（簽名）

　　承包人：____________（簽名）

　　合同訂立時間：____________年____________月____________日

　　合同訂立地點：____________

【建筑工程施工合同】相關文章：

建筑裝飾工程施工合同04-07

建筑工程施工合同06-13

(優)建筑工程施工合同07-12

建筑工程施工合同【精】06-25

建筑工程施工合同(薦)07-05

【精】建筑工程施工合同06-18

建筑工程施工合同【薦】06-23

【熱門】建筑工程施工合同06-23

（必備）建筑工程施工合同07-15

建筑工程施工合同[熱門]07-12