- 相關推薦
在人們越來越相信法律的社會中,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程施工合同1
發包人(以下簡稱甲方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡稱乙方):
統一社會信用代碼:
通訊地址:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:______________________________
二、工程地點:______________________________
三、工程內容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立項批準文號:______________________
六、工程承包范圍:__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天;
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延:
。、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
。场⒁蛉肆Σ豢煽咕艿钠渌蛩囟诱`工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣(大寫:__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作為質量保證金,待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方依據最新現行定額計價規范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認后,付至結算價款的_______%,留_______%做質保金,待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準:工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話:_____________;乙方保修聯系人:_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的'損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項:
除法律規定或合同另有約定外,未經發包人同意,承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外,未經承包人同意,發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛,則各方應首先友好協商解決。若無法協商,也可通過和解、調解的方式解決,非訴方式無法解決爭議時,雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
工程施工合同2
合同編號:_________________
發包方:(甲方)_____________________
承包方:(乙方)_____________________
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程項目:
。ㄒ唬┕こ堂Q:________________________
。ǘ┕こ痰攸c:________________________
。ㄈ┕こ虄热荩篲_______________________
。ㄋ模┏邪秶篲_______________________
。ㄎ澹┏邪绞剑篲_______________________
(六)承包單價:________________________
二、工程合同造價(含應納稅費):___________________________
三、工程工期:
施工工期為_________天,自_________年_________月________日至________年________月________日。實際工期以甲方通知進場的次日起計。
四、工程質量標準和保修期:
(一)工程質量必須符合國家標準gb5768-1999《道路交通和標線》和行業標準jgj100-98《汽車庫建筑設計規范》。并符合交警部門驗收標準。
。ǘ┍P奁趶目⒐を炇罩掌鹚。車位標線保修期為_________年,反光標牌保修期為________年,其余保修期為________年。人為或不可抗力影響損壞除外。保修期內,如發現施工及材料質量問題,乙方負責免費及時維修。
五、材料設備供應:
。ㄒ唬┕こ趟璨牧希河韶撠煵少徶潦┕がF場施工。
。ǘ┕こ滩牧弦螅篲________________________
六、工程款支付和結算方式:
工程竣工甲方驗收合格后,甲方向乙方支付________%工程款;乙方取得公安交警支隊停車場驗收合格證交付甲方后,甲方向乙方支付_________%工程款;余下的工程款,待保修期滿年后一次性付清。
七、雙方責任
。ㄒ唬┘追截熑危
按本合同第六條中所規定的期限和辦法向乙方支付工程款。
。ǘ┮曳截熑危
1.收圖后,在開工前完成施工圖會審、編制施工組織設計和組織材料進場;
2.按施工規范做好施工質量、安全管理,指定安全防火責任人;凡施工期間發生的施工質量、安全事故,均由乙方負責,并報告甲方及有關部門;
3.做好施工原始記錄,按甲方要求報施工計劃和完工報表;
4.委派為項目經理為現場代表負責施工期間的施工質量、進度、安全問題;
5.施工中因乙方責任造成的停工、返工及材料、器材損失等均由乙方承擔;
6.施工中如發現設計與現場施工實際情況不符時,應立即書面通知甲方和設計單位到現場進行處理;
7.工程竣工天內完成場地清理,保質保量、按時交付甲方。
八、工程驗收:________________________
九、違約責任:
。ㄒ唬┘追竭`約責任:
甲方未能按照合同的規定履行,出現以下情形的工期順延,實際工期以甲方確認為準。
1.不按期交出施工場地、接通水、電源;
2.因圖紙或設計變更未及時送達乙方;
3.逾期組織驗收;
4.其他甲方原因造成的。
(二)乙方違約責任:
1.乙方提供的'用料與約定不符的,乙方必須無條件更換為與約定相符的用料,且工期不順延。
2.乙方逾期完工的,每逾期一天,須向甲方支付合同總造價________%的賠償金。
3.如因乙方質量原因無法通過交警部門驗收,乙方須及時無償返工,工期不順延,并賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。
十、其它約定條款:
。ㄒ唬┮曳奖仨毎磮D施工,如施工圖發生變更,甲方應以書面形式通知乙方。
。ǘ┰谑┕て陂g乙方必須教育好工人,搞好防火安全、文明施工及衛生工作。在施工期間乙方做好安全措施,一切安全責任由乙方負責。
。ㄈ┘追教峁┦┕ぜ吧钣盟、電源,由乙方自行安裝分表計費,施工及生活水電費由乙方支付。
十一、爭議解決辦法:
本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成的,雙方同意按以下第________種方式解決:
(一)向武漢仲裁委員會申請仲裁;
。ǘ┫蚣追剿诘厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十二、合同期限及時效
本合同自雙方蓋章簽字之日起生效,至工程竣工驗收付完款保修期滿后止。本合同正本________份,雙方各執________份,均具同等法律效力。
建設單位:_________(蓋章)施工單位:_________(蓋章)
簽約代表:_________________簽約代表:_________________
簽約日期:______________年______________月_____________日
工程施工合同3
合同編號:___________
簽約時間:__________________________________
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)____________
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工事項協商一致,訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:________________________。
1.2工程地址:________________________。
1.3工程內容:________________________。
1.4工程做法:________________________。
1.5承包范圍:________________________。
1.6承包方式:乙方包工包料。
1.7進場材料:________________________。
1.8 工期:本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1.9工程質量:________________________。
第二條 合同價款、付款方式及結算
2.1合同單價:________________________。
2.2合同總價款:______________________。
2.3付款方式及期限:__________________。
2.4計算原則:________________________。
第三條 甲方責任
3.1 甲方根據合同要求及時付款,因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
3.2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收。
3.3 開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的.各種申請、批件等手續。
3.4 指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3.5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔應費用。
3.6如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應應審批手續。
3.7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理,如以后出現損壞由乙方負責。
3.8協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作,協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責任
4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
4.3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
4.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
4.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保,成品保護費用由乙方負責。
4.7做好現場安全文明施工,否則甲方有取追究乙方責任,并按施工現場管理制度執行。
第五條 關于工期的約定
5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5.2 甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度,工期順延。
5.3 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
5.4 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
5.5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
。3)竣工驗收;
6.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,但由此造成停工,工期順延。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔。
6.3對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按延期交付的標準支付違約金。
6.4工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
6.5雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔;
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少于年,保修期限為 年。
第七條 違約責任。
7.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元/天計算,支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款,每延期一天,按付款額的0.1 %支付滯納金。
7.2 由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元計算,向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8.1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時,不履行方應在 7 日內通知另一方,并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同,免除違約責任。
第九條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補充條款:___________________________________。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
法定代表人:____________________ 法定代表人:____________________
經營地址:______________________ 經營地址:______________________
委托代理人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):____________
電話:__________________________ 電話:__________________________
傳真:__________________________ 傳真:__________________________
開戶銀行:______________________ 開戶銀行:______________________
日期:__________年______月____日 日期:__________年______月____日
工程施工合同4
發包方(下稱甲方):成都松立建材有限責任公司承包方(下稱乙方):
根據《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規規定,本著公平、公正、公開的原則,經甲乙雙方協商,具體事宜如下:
第一條、工程項目概況
1、工程名稱:成都松立建材有限責任公司廠區混凝土地面工程
2、工程地址:大邑縣沙渠工業園
3、承包方式:乙方包工、包輔料。甲方供商品混凝土及4mm的鋼筋。
4、工程范圍與內容:
。1)甲方負責混凝土地面的基層處理工作:碾壓、機械找平、(乙方配合找平)。
。2)乙方方負責C30混凝土地面施工:定位放線、支側模、混凝土攤鋪、振搗、提漿、磨光、割縫等相關混凝土地面所有工序的施工。
。3)使用所有機械設備及輔助材料均由乙方自帶。
。4)混凝土地面質量標準:國家混凝土標準地面施工。
。5)乙方嚴格按照國家混凝土標準地面施工施工。
第二條、工程量及工期
1、暫定工程量:混凝土地面平方米。
2、工期:20xx年2月15日開工,20xx年2月28日竣工。日歷工期14天,如遇雨天及不可抗力等因素影響工期順延。
3、甲方負責提供施工圖紙。
第三條、工程質量標準
乙方按照國家現行規范施工,達到混凝土地面驗收合格標準。
第四條、合同價款
1、合同價款計算:每平方米16.00元,合同總價約:xx元
2、工程量按實際結算。
第五條、工程款支付
乙方進場施工三內支付工程總價的30%;當完成地面混凝土工程量的50%支付工程總價的30%;工程竣工后的七日內支付工程余款及工程總價的40%。
第六條、雙方職責
1、甲方職責
(1)甲方派駐現場施工管理人員,負責處理、協調、執行甲方對于工程質量、安全生產、工程進度、文明施工的監督、檢查、控制與管理,行使獎罰,具有工程質量、安全生產、文明施工的決定權與否決權。乙方必須服從甲方有關安全、質量、進度、文明施工規章制度和管理辦法要求。確保無安全、質量事故發生,否則一切經濟責任后果由乙方負責。
(2)甲方提供電源二級箱以上電源,按時提供施工工作面給乙方使用。
。3)負責協調配合管理施工現場。
。4)甲方提供施工用水、電源連接點。乙方工作人員用水、用電乙方負責。
。5)工程竣工未交付甲方之前,乙方負責已完工程的`保護。
2、乙方職責
(1)乙方派駐現場施工管理人員。乙方必須服從甲方指定人員管理,按照甲方管理制度施工。
(2)施工現場內做到工完場料清。
第七條、安全施工
乙方應遵守建設工程安全生產有關規定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施、消除事故隱患,由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方自行承擔。
第八條、關于工期延誤
以下原因造成工期延誤,經過甲方確認,工期相應順延。
(1)甲方未按約定日期提供施工場面、甲供材料及相關開工條件。
(2)不可抗力:自然災害等。
第十條、違約
合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況,均屬違約。由違約方承擔違約責任,賠償另一方因其違約造成的損失,并支付合同價款的10%作為違約金。
第十一條、合同爭議解決方式
本合同履行過程中所發生的爭議及本合同未盡事宜,由甲乙雙方協調解決。
第十二條、合同生效與終止
1、本合同經甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字加蓋公章后生效。
2、本工程按照甲乙雙方按照合同約定,甲方付清全部工程款之日,此合同自動終止。
第十三條、合同份數
本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,備案一份,具有同等法律效力。如有本合同未盡事宜處,甲乙雙方共同協商簽訂補充協議,補充協議是本合同的組成部分,與本合同發生沖突部分以補充協議為準。
發包方(簽章)承包方(簽章)
合同簽訂時間:
工程施工合同5
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則,雙方就本道路建設工程施工事項協商一致,簽訂本合同。
第一章工程概括
第一條工程概括
1、工程名稱:高頻振動篩場地十字道路工程
2、工程地點:黃石市黃金山有色工業園
3、工程內容:。乙方嚴格按甲方提供的圖紙(道路部分)要求進行施工,施工內容包括:300厚石灰墊層、200mm厚6:94水泥穩定碎石導以、300mm厚C30混凝土面層以及道路兩旁站、臥石安、砌,不含路基土方開挖部分。道路施工圖(具體見工程預算附表、同具法律效力)。
4、承包方式:包工包料,按包干價:壹佰陸拾壹萬元(¥:1,610,000.00元)結算。
5、如施工現場自然地面標高與設計標高不符所增加的工程量或增加的其它工程量,由甲方現場確認。依據湖北省市政工程消耗定額(20xx)計價,綜合費率按市政工程以直接費為基數的二類工程工程取費,人工費按鄂建文[20xx]80的通知進行調整,材料價格參照當期
黃石市信息價。
第二條絕對工期:經雙方約定為個工作日,開工時間以本合同簽訂時間為準。
第三條工程質量等級:建設工程質量驗收規范合格標準。
第四條合同價款含3.46%的稅率。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
1、甲方駐施工現場債權代表:向守元
2、甲方代表易人,甲方應提前七天書面通知乙方,后任繼續承擔前任應負的責任和承諾。
第六條甲方工作:甲方應完成以下工作,如造成延誤,工期相應順延。
1、確定建筑物或構筑物、道路、線路、上下水的定位標準、水準點和坐標控制點。
2、組織甲乙雙方、設計單位和使用單位參加施工圖紙會審。
3、對工程進度及質量進行檢查、監督。
第七條乙方代表
1、乙方駐施工現場全權代表:
2、乙方代表易人,乙方應提前七天書面通知乙方,后任繼續承擔前任應負的責任和承諾。
第八條乙方工作:乙方應履行以下義務和責任,如造成工期延誤和工程損失,應對甲方的損失給予賠償。
1、乙方在開工前5天向甲方提交施工組織計劃,批準后必須按施工設計組織施工,接受甲方代表的檢查和監督。
2、參加甲方組織的`施工圖紙會審和設計交底。
3、提供竣工驗收技術資料,辦理竣工結算,參加竣工驗收。
4、施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中發生的一切安全事故,均由乙方負責。施工中,不得超標污染環境。
5、施工中的工農關系,由乙方負責處理。
6、遵守甲方的廠紀廠規,保證道路有序暢通。
7、乙方負責土方及渣土外運,自行負責處理。
第三章質量及驗收
第九條乙方應認真按照標準、規范和設計要求組織施工。隨時接受甲方質量監督部門的檢查驗收,為檢查驗收提供便利條件。
1、施工中乙方應嚴格執行隱蔽工程和分部分項驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位一,乙方預檢合格后,提前24小時通知甲方,甲方應組織有關單位進行驗收,經驗收合格并辦理隱蔽工程和分部分項驗收合格手續后,乙方才能繼續施工。
2、施工中經檢查檢驗,施工質量不合格。乙方應按質量監督部門的要求進行返工,費用自理。
第十條乙方竣工的工程質量,應達到國家和專業質量檢驗評定標準的合格條件。
1、工程竣工后,乙方應在竣工驗收前,必須做到工完料盡,拆
2、甲方收到乙方痛工驗收報告之日起七日內組織有關單位參加驗收,工程合格后,辦理竣工手續。
3、工程竣工驗收后,辦理移交手續之日起計算其保修期,保修期為一年。
第四章工程結算
第十一條工程進度款支付方式:已完成合格工程的形象進度的50%,甲方審核后,按實際預付總額的30%支付工程進度款。完工后,經驗收合格,結清余下款項。
第十三條本合同價款,在發生下列情況應作調整,即按程序辦理的現場簽證、設計變更、材料代用、審批的施工方案。工程竣工驗收后,辦理結算手續。
第五章違約責任
第十三條乙方施工質量應達到設計要求,因乙方施工原因所造成的質量問題及時處理,經處理后仍未達到設計要求,責任由乙方承擔;因甲方原因影響工程進度、工程質量、其責任由甲方負責。
第十四條乙方應按合同工期按時完成施工,工期每拖延一天,扣款500元。
第六章其它
第十五條甲乙雙方約定,在履行合同過程中發生爭議,雙方協商解決;協商不成,依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效,工程竣工后,乙方將工程交付給甲方,辦理竣工結算,甲方支付工程款完畢,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止。
第十七條本合同一式陸份,甲方執三份,乙方執三份,具有同等法律效力。
本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同6
發包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:開工日期:______________________________________________________________________竣工日期:______________________________________________________________________合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準工程質量標準:_________________________________________________________________
_
五、合同價款金額(大寫):_____________________________元(人民幣):_____________________________元
六、組成合同的`文件組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
工程施工合同7
建設方: (以下簡稱甲方)電話:
施工方: (以下簡稱乙方)電話:
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,共同協商,就房屋屋頂彩鋼瓦工程施工達成以下協議:
1、甲方將屋頂建設工程一次性包工包料承包給乙方,價格為:瓦130元/平方,水槽55元/米,墻板100元/平方。
2、乙方所用的施工材料,質量必須符合要求:彩鋼瓦(規格:4.0,泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。
3、乙方施工內容:鋼架、彩鋼瓦、隔板、水槽、雨落管的.運送和安裝,(其中落雨管由甲方買材料,由乙方進行安裝,不另計價格)。
4、乙方施工過程中,甲方將場地等協調好,并提供電等必要的條件;乙方人員施工過程中的任何安全問題由乙方承擔,與甲方無關。
5、付款方式:工程結束一次付清。
6、若工程款全部付清后,未來十年內此工程出現漏雨等非人為問題,甲方有權叫乙方免費維修。
此協議一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同8
總包方(以下簡稱甲方):
分包方(以下簡稱乙方):
鑒于乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”),為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。
依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分,具有同等法律約束效應。
一、工程安全生產、文明施工標準
本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為:
二、組成本協議書的文件包括:
1、本協議書第一部分:協議書;
2、本協議書規定條款;
3、國家、北京市關于建筑施工管理的有關法律、法規、規范及標準
4、協議書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面文件。
三、乙方向甲方,履行并嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。
四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。
五、乙方向甲方,在履行本協議書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。
六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規范符合性及由此引發的所有法律后果,甲方的審核批準并不代表乙方無須承擔責任。
七、履行本協議書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。
八、協議書的份數:
按分包合同一并處理。
九、有效期
同總分包合同有效期
十、協議書的生效
協議書訂立時間:年月日;
本協議書同雙方總分包合同一并生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
委托代表人:
委托代表人:
日期:__________年__________月__________日
工程施工合同9
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的'1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工事宜達成如下協議。
一、工程地點:
二、工程內容:
三、工期要求:
開工時間為:
四、工程款結算及付款方式
1、結算價格:以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米xxx
五、甲方駐工地代表:
六、甲方責任
1、乙方人員、材料進場前,甲方負責提供完善的施工條件,即水通、電通,其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業技術人員,以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工,應及時要求改正,其損失由乙方負責,并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計,鋼架構造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準:彩鋼板型號
八、質保事宜
本工程主結構架(含彩鋼材)保用xxx
九、違約責任
甲方違約責任
未按照本合同約定按時支付工程款,甲方應向乙方支付應付未付工程款的xxx的`違約金。
乙方違約責任:
1、不按合同規定的工期交付使用的,乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。
十一、附則:
1、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同簽定后,甲、乙雙方除單價外如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽定補充協議,作為本合同的補充合同,與主合同具有同等法律效力。
甲方:xxx 乙方代表人:xxx
二Oxx年xx月xx日 二Oxx年xx月xx日
工程施工合同11
甲方:_________________(發包方)
乙方:_________________(承包方)
經學校研究決定,為了改善學校辦學條件,確保合格學校建設順利驗收,根據現行建筑法律法規,結合學校校實際,經甲乙雙方協商,達成如下協議:_________________工程內容:_________________八百畝完小新建下水道50米及實驗室出水溝25米(挖溝、溝內硬化、蓋板)、修補花池、清理垃圾等工程。二、工程地點:_________________八百畝完小校園內。三、施工要求(一)、挖溝:_________________溝寬:_________________60厘米、深50厘米,溝內硬化(三面),每面(兩邊與底溝)用50#水泥砂漿粉刷10厘米厚,蓋板規格:_________________40_____50厘米,建成后清除干凈。單價:_________________120元/米。(6000.00)(二)實驗室出水溝:_________________同(一),另加600元水泥板開鑿。(3600.00)(三)學校花池修補:_________________學校負責購買材料,乙方只負責安全施工,以180元/天計價(包生活費),學?倓罩魅呜撠煴O質監工,并及時登記。(四)學校垃圾清理:_________________承包方對校園內所有的垃圾死角進行清理,學校提供簡單工具,乙方負責安全施工,清理干凈。以180元/天計價(包生活費),學?倓罩魅呜撠煴O質監工,并及時登記。(其他用工也按180元/天計價)四、施工安全:_________________
2乙方應建立安全防護措施和文明施工制度,嚴格按照安全防護和文明施工的規定組織施工,確保施工安全,施工過程中的`一切安全事故均由乙方自行負責,發包方概不負責。
五、付款方式:_________________合同簽訂后,預付施工生活費3000元與工程材料款7000元,學校自購的材料由學?倓、工會及一名老師代表負責采購,剩余工程款待工程驗收后支付。
七、開工日期:_________________
八、竣工日期:_________________
九、驗收:_________________甲、乙雙方共同驗收。本合同共貳頁,一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方:________________
乙方:_________________
法定代表人:_________________
工地負責人:_________________
工程施工合同12
建設方:________________________以下簡稱甲方
施工方:________________________以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的'全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建筑面積計算,每平方米為________________元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規范。
四、主體結構要求,板面筋布________,扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切后果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方簽章:______________________
乙方簽章:______________________
____________年_________月______日
____________年_________月______日
工程施工合同13
發包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:_________________________
1.2工程地點:_________________________
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日開工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量:達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。
1.6結算方式:按雙方約定單價為結算依據。
注:(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款:
(人民幣大寫):____________________
注:(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據,施工圖由乙方自行設計,經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的`工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導致停工___小時以上(___周內累計計算),工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。:
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上,付款___%。
第三次付款工程完成___%,付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清,付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
第7條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,經乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,協商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方:________________乙方:________________
______年___月___日
工程施工合同14
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內容:
尺寸詳見附件。
二、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續延,經甲乙雙方協商確定。
三、施工總造價:___¥此造價為最終結算價。
四、結算方式:簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方,余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責任:甲方認真履行合同各項條款,并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物,做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利,應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷,由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的`一切規章制度,做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:工程安裝驗收后,乙方負責保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內,乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任:若一方違約,違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同15
甲方:__________
乙方:__________
依據《中華人民共和國合同法》之規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,為了明確雙方的權利與義務關系,經友好協商,現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款,訂立本合同。
第一條工程概況
工程名稱:__________
工程地點:__________
工程范圍:__________
工程內容:__________
簽約地點:__________
第二條設備要求及設備清單
乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品。設備報價單詳見本合同的附件1,該監控工程報價單由雙方在簽訂本合同時一并予以確認,經簽字蓋章后作為本合同不可或缺的部分。
第三條工程款及支付方式
本合同項下的工程款總額為¥__________元整,大寫:人民幣__________整。工程款支付方式為:公對公轉賬
1、本合同簽定后7日內,甲方支付乙方總工程款的40%作為預付款,即¥ __________元整,大寫人民幣: __________整。預付款到位后乙方開始安排設備的采購,并根據甲方通知后乙方按時進場施工。
2、乙方對工程安裝調試完畢后,由甲、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收,驗收合格并穩定運行一周后,經雙方簽字確認,乙方開出總工程款發票于甲方,甲方收到發票后應在7日內支付乙方總工程款的55%,即¥__________元整,大寫:人民幣__________整。剩余工程款總額的5%做為一年質保金,保修期一年屆滿后10日內支付尾款5%,¥ __________元整,大寫:人民幣__________整即給乙方。
3、上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和一年期的設備保修、維護費用、稅金。
4、如施工過程中甲方要求變更工程規模、設備規格或增加設備材料,所增加的費用則由甲方承擔。
第四條工程建設期限
合同簽訂,預付款到位后,根據甲乙雙方商定日期,最多不超過5天入場,整個施工工期為__________天(_________年__________月__________日開工,_________年__________月__________日以乙方按照設計要求完成設備安裝調試,并能正常投入使用,如遇到不可抗力因素或甲方要求工程規模和設備規格變更則由甲乙雙方另行協商延遲完工日期。)
第五條產品質量及安裝調試要求
1、乙方按照要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好。
2、在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負責在5個工作日內完成安裝布局設計圖紙,在甲方對設計圖紙確認后,方能開始設備安裝、調試,要求做到布局合理、布線規范,便于使用和維護,符合國家相關技術標準。
3、甲方付清總工程款的40%后,應負責提供系統安裝和調試的必要條件,做好施工方的現場協調工作,積極為乙方提供良好的工作環境。條件具備后,甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知后__________日內將工程安裝完畢,在安裝完畢后7日內調試完畢。
4、系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的,應立即返工直到達到標準。
5、乙方施工過程中需保證以下起碼標準:
(1)所有線路封閉,不存在任何電源線材外露;
(2)所有隱蔽工程在甲方檢驗并書面確認后進行隱蔽;
(3)所有攝像頭視頻設備能穩定運行,不存在任何不穩定或黑屏;
(4)所有線路排線科學、有序,不存在任何可能導致線路混亂不清、短路的情況。
6、由甲方提供安裝場地和電源。
第六條技術標準和質量保證
1、布線標準:乙方監控系統布線方案,嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統》GB50198-94。
2、乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準,該等設備應能達到系統穩定運行的要求,若不能達到要求,甲方有權要求乙方立即更換產品,由此帶來的損失由乙方承擔。
3、乙方對監控布線、設備質保期限為一年。
第七條工程設備的驗收
甲方付清預付款后,乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方,由甲乙雙方負責保管。
第八條技術支持及售后服務
1、在系統正式投入施工后,乙方保證派遣專業技術人員按施工的不同階段指導實施,并保證進度。
2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規程進行,并接受甲方的監督。
3、乙方為甲方培訓1至2名操作人員,要求能達到正確使用和維護設備。
4、乙方承諾質保期內如遇產品質量和系統調試問題,經電話面授無法解決的,乙方將在24小時內到項目現場進行故障排查和解決有關問題。
第九條驗收和移交
1、系統調試開通壹周內,由乙方書面通知甲方組織驗收,并提供相關資料。甲乙雙方主管部門組成驗收小組,驗收小組由雙方各指派2名人員組成,驗收小組對系統作全面驗收,驗收合格后各方簽字確認,簽注驗收結論,并由乙方移交給甲方。
2、如甲方在五天內沒有進行驗收的,則視為默認工程驗收通過。
第十條設備保修
1、乙方所提供合同內設備,從驗收之日起,所有產品及零配件質保期按規定處理。在質保期內,若產品有質量問題,由乙方負責免費更換或維修。質保期滿后,雙方共同協商簽訂續保合同。
2、出現簡單技術問題時,乙方應提供電話咨詢,電話咨詢無法解決的,對復雜技術問題,乙方應24小時內到現場服務重大技術問題應在48小時內到現場服務。若48小時仍不能排除故障的,則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產品保證乙方的正常使用。
3、系統開通后壹年內如出現使用故障,乙方負責免費維修,如故障是因不可抗力因素引起的,需調換的設備或零件的.費用由甲方負責,乙方負責免費維修。
4、下述情況不屬于保修范圍,乙方進行維修需收取一定的成本費用:
(1)甲方不正當操作,造成設備損壞。
(2)甲方擅自更改線路,導致設備燒毀。
(3)甲方的計算機產生病毒,或計算機本身問題。
(4)甲方事先沒得到乙方的書面準許之前,對產品的替換更改或變更使用場地
(5)甲方擅自使用非乙方提供的零配件導致設備損壞。
第十一條所有權與風險的轉移
1、甲方未支付給乙方全部工程款前,監控設備及相關配件的所有權歸乙方所有,如甲方未能按合同約定的付款期限履行付款義務的,乙方有權以任何形式將貨物收回,甲方須承擔因違約而給乙方造成的經濟損失(包括違約金,收回貨物的費用及其它費用)。
2、甲方如在未付清所有款項之前將監控設備出售給第三方,則乙方可以直接對第三方享有債權,并不履行對甲方的義務。
第十二條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等,應當賠償乙方因此造成的失;
(2)無合理理由,中途解除合同,甲方支付乙方違約金,違約金為未履行部分工程款總額的40% 。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工期間的損失;
(4)超過合同規定日期付款,應當根據逾期款額和預期期限按照每日0.5%向乙方償付違約金。
(5)甲方拒絕接收設備和部件,應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的損失。
(6)由于甲方提供的場地保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責任
(1)乙方的以下行為構成違約,應承擔相應更換、重做、維修等義務外,直接影響甲方正常工作進展,或有其他嚴重違約情形的,甲方可單方解除合同,并不承擔相應的賠付責任:
A、提供的設備不符合附件清單或達不到技術要求的;
B、未按合同規定的期限交付工程;
C、未按合同規定的質量技術要求交付工程。
(2)乙方未提供設備保質、保修服務,或乙方提供的保質、保修服務未達到合同約定要求的,甲方除要求乙方繼續承擔相關義務外,可拒絕支付質保金。
(3)乙方未能按時完成項目工程的按照調試,影響甲方正常工作開展的,乙方按照每天工程款總額的0.5%作為逾期滯納金支付給甲方;甲方沒有按照工程進度支付相應款項給乙方的,每逾期一天按照工程款總額的0.5%的滯納金支付給乙方。
(4)因乙方提供的設備及零配件質量問題或施工過程中的疏漏導致甲方損失,乙方應承擔賠償責任。
第十三條責任免除
1、因甲方不正確的保管、使用、操作等行為引起的產品乃至系統問題,應由甲方承擔責任。
2、發生不可抗力造成一方或雙方損失的,均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失,損失擴大的,由該方承擔責任;
3、乙方在施工過程中發生的任何事故均由乙方承擔責任。
第十四條合同的變更和解除
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十五條合同生效與終止
1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效。
2、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止。
第十六條糾紛處理及其他
1、甲乙雙方自履行合同過程中,若有爭議,雙方協商解決,協商不成雙方均可向當地人民法院提起訴訟。
2、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。附件與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章):__________代表簽字:__________,_________年__________月__________日
乙方(蓋章):__________代表簽字:__________,_________年__________月__________日
【工程施工合同】相關文章:
工程施工合同06-12
[精選]工程施工合同07-06
裝修工程施工合同04-17
簡易的工程施工合同04-12
景觀工程施工合同04-19
監控工程施工合同05-09
道路工程施工合同04-21
樁基工程施工合同04-19
標準工程施工合同06-08
【熱】工程施工合同06-18